在线咨询 | 联系我们
咨询电话:400-183-6969

预售

律师介绍
业务领域
联系我们
说房网

在线咨询

  • (*仅律师可见)
  • (*仅律师可见)
您现在的位置是: 房产销售 > 预售 >

交钥匙就算交房?

来源:admin   作者:admin   时间:2017-05-31


开发商称已按时交了房屋钥匙,但法院认定办完过户登记后才算履行了交房义务 记者昨天从海淀法院获悉,该院审结了业主徐女士因在合同约定时间内没拿到房产证起诉开发商违约案。法院认定开发商给业主办理完过户登记之后才算全面履行了交房义务,并据此判决被告开发商于判

开发商称已按时交了房屋钥匙,但法院认定办完过户登记后才算履行了交房义务———

记者昨天从海淀法院获悉,该院审结了业主徐女士因在合同约定时间内没拿到开发商违约案。法院认定开发商给业主办理完过户登记之后才算全面履行了交房义务,并据此判决被告开发商于判决生效10日内为徐女士办理房产证,并赔偿因迟办房产证而造成的。

2005年7月25日,徐女士与京城某签订了《商品房预售合同》,合同约定,该房地产开发公司于2005年11月30日交房,并于交房后365日之内为徐女士办理产权证。

2005年11月30日,该房地产公司按照合同约定通知徐女士验收房屋并办理了入住手续。徐女士入住后一直催促开发商尽快办理房产证,但开发商以各种理由推诿,并称只要在365日为徐女士办理下产权证都不算违约,直到2006年12月1日,开发商仍未能办理房产证。徐女士将开发商诉至法院,要求开发商立即为其办理房产证,支付自2006年12月1日至产权证实际办理之日止的延期交房的违约金。

此案审理中开发商认为,其已按合同约定的期限按时交了房屋钥匙,徐女士也办理了入住手续,其不存在延期交房的违约责任,房产证没能办理下来并不影响徐女士居住,徐女士不存在损失,开发商不应承担违约责任。此外,延期办理房产证是徐女士没有提供等办理产权证所需的手续,责任不在开发商。而被告开发商的辩解没能获得法院支持。一审宣判后,双方均没有上诉。

法官提醒购房者注意:房地产交易中,交付房屋钥匙只是老百姓观念中的交房概念,但在意义上,房屋作为不动产,其交付必须进行过户登记,才算在法律上真正取得房产。因此,在交易中,开发商履行交付房屋的义务,除了实际将房屋钥匙交付业主之外,还包括为业主办理完过户手续,才算全面履行了交付义务。



上一篇:三大环节“保驾”放心收房

下一篇:交钥匙”就等于交付使用吗?

添加微信×

扫描添加微信